Ihre Photovoltaikanlage ist nur teilweise installiert, bringt nach Fertigstellung nicht die versprochene Leistung oder Ihr Installationstermin wurde mehrfach verschoben?
4,8 / 5 basierend auf allen Bewertungen
Ihre Photovoltaikanlage ist nur teilweise installiert, bringt nach Fertigstellung nicht die versprochene Leistung oder Ihr Installationstermin wurde mehrfach verschoben?
4,8 / 5 basierend auf allen Bewertungen
Endlich funktioniert meine Solaranlage wie sie soll! Dank pv retter, die den Installateur zur Rechenschaft gezogen haben, ohne dass es zum Gericht ging.
Jörg B. aus Koblenz
Klasse Service von PVretter! Mein Solarteur hat nach einem Jahr Stillstand endlich die Installation fertiggestellt, alles durch die Vermittlung ihres Anwalts.
Michael S. aus Kiel
Richtig guter Support von euch. Mein Anbieter hat nach Ihrem Eingreifen schnell die Mängel behoben. Danke!
Laura D. aus Regensburg
PV retter hat mir geholfen, eine Entschädigung von 15.000€ zu sichern, nachdem meine Anlage defekt war. Sehr zu empfehlen für alle, die Probleme mit ihrer Solaranlage haben!
Steffen T. aus Potsdam
Ich bin absolut beeindruckt von dem Service bei PV-Retter. Sie haben nicht nur meine Anlage zum Laufen gebracht, sondern auch eine ordentliche Entschädigung ausgehandelt, alles ohne jahrelange Gerichtsverfahren. Ihr Anwaltsteam ist top, hat alles mit dem Installateur geregelt. Super zufrieden mit dem Ergebnis!
Wolfgang E. aus Fulda
Was für eine Erleichterung! PV-Retter hat es geschafft, meinen Solarteur zu bewegen, die Anlage endlich ordnungsgemäß zu installieren, und das alles ohne gerichtliche Auseinandersetzungen. Ihr Anwalt hat das super gemanagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so stressfrei ablaufen kann. Ein großes Dankeschön an das ganze Team!
Tobias N. aus Göttingen
Endlich funktioniert meine Solaranlage wie sie soll! Dank pv retter, die den Installateur zur Rechenschaft gezogen haben, ohne dass es zum Gericht ging.
Jörg B. aus Koblenz
Klasse Service von PVretter! Mein Solarteur hat nach einem Jahr Stillstand endlich die Installation fertiggestellt, alles durch die Vermittlung ihres Anwalts.
Michael S. aus Kiel
Richtig guter Support von euch. Mein Anbieter hat nach Ihrem Eingreifen schnell die Mängel behoben. Danke!
Laura D. aus Regensburg
PV retter hat mir geholfen, eine Entschädigung von 15.000€ zu sichern, nachdem meine Anlage defekt war. Sehr zu empfehlen für alle, die Probleme mit ihrer Solaranlage haben!
Steffen T. aus Potsdam
Ich bin absolut beeindruckt von dem Service bei PV-Retter. Sie haben nicht nur meine Anlage zum Laufen gebracht, sondern auch eine ordentliche Entschädigung ausgehandelt, alles ohne jahrelange Gerichtsverfahren. Ihr Anwaltsteam ist top, hat alles mit dem Installateur geregelt. Super zufrieden mit dem Ergebnis!
Wolfgang E. aus Fulda
Was für eine Erleichterung! PV-Retter hat es geschafft, meinen Solarteur zu bewegen, die Anlage endlich ordnungsgemäß zu installieren, und das alles ohne gerichtliche Auseinandersetzungen. Ihr Anwalt hat das super gemanagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so stressfrei ablaufen kann. Ein großes Dankeschön an das ganze Team!
Tobias N. aus Göttingen
Endlich funktioniert meine Solaranlage wie sie soll! Dank pv retter, die den Installateur zur Rechenschaft gezogen haben, ohne dass es zum Gericht ging.
Jörg B. aus Koblenz
Klasse Service von PVretter! Mein Solarteur hat nach einem Jahr Stillstand endlich die Installation fertiggestellt, alles durch die Vermittlung ihres Anwalts.
Michael S. aus Kiel
Richtig guter Support von euch. Mein Anbieter hat nach Ihrem Eingreifen schnell die Mängel behoben. Danke!
Laura D. aus Regensburg
PV retter hat mir geholfen, eine Entschädigung von 15.000€ zu sichern, nachdem meine Anlage defekt war. Sehr zu empfehlen für alle, die Probleme mit ihrer Solaranlage haben!
Steffen T. aus Potsdam
Ich bin absolut beeindruckt von dem Service bei PV-Retter. Sie haben nicht nur meine Anlage zum Laufen gebracht, sondern auch eine ordentliche Entschädigung ausgehandelt, alles ohne jahrelange Gerichtsverfahren. Ihr Anwaltsteam ist top, hat alles mit dem Installateur geregelt. Super zufrieden mit dem Ergebnis!
Wolfgang E. aus Fulda
Was für eine Erleichterung! PV-Retter hat es geschafft, meinen Solarteur zu bewegen, die Anlage endlich ordnungsgemäß zu installieren, und das alles ohne gerichtliche Auseinandersetzungen. Ihr Anwalt hat das super gemanagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so stressfrei ablaufen kann. Ein großes Dankeschön an das ganze Team!
Tobias N. aus Göttingen
Als Photovoltaik-Kunde kennen Sie womöglich eines oder mehrere dieser Probleme
Als Photovoltaik-Kunde kennen Sie womöglich eines oder mehrere dieser Probleme
Hohe Anzahlung geleistet und bisher keine Leistung erhalten.
Ansprechpartner sind nicht mehr erreichbar.
Ihre Anlage ist teilweise installiert, aber nicht voll funktionsfähig.
Installationstermine werden nicht eingehalten und ständig verschoben.
Ihre Photovoltaik-Anlage bringt nicht die versprochene Leistung.
Installateure haben bei Installation Teile Ihres Eigentums beschädigt.
Photovoltaik-Probleme in den Medien. Tausende PV-Kunden sind betroffen.
PV-Retter schätzt, dass ca. 12-17% aller bestellten PV-Anlagen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, technische Mängel aufweisen und daher rechtlich angreifbar sind.
Geduld gefragt: Ärger bei Erwerb von Solaranlagen
Verbraucherzentrale verzeichnet vermehrt Beschwerden:
• Nicht fest vereinbarte Liefer- und Montagezeitpunkte bereiten häufig Probleme
• Verbraucherzentrale rät: Fristen setzen und anwaltliche Hilfe holen
Warten auf den Energieversorger: Hausbesitzer kann Strom aus fertiger Solaranlage nicht einspeisen
Werner Frank aus Mönchhosbach ließ sich eine Solaranlage aufs Hausdach schrauben. Das Gerät ist einsatzbereit, nun verzweifelt er am Anmeldeprozedere des Energieversorgers EAM.
Photovoltaikanlagen-Desaster: 88 Tage Warten auf den Anschluss
Die Verbraucherzentralen erhalten mehr und mehr Beschwerden über Vertreiber von Solaranlagen. Durch Lieferengpässe und Fachkräftemangel kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei der Installation und Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern. Die Hausbesitzer sind sauer.
"Wie sollen wir so die Energiewende hinbekommen?"
Die Solaranlage ist bereits auf dem Dach, doch der Strom wird nicht ins öffentliche Netz eingespeist. Der Grund: Der Stromzähler ist noch nicht ausgetauscht. Das kann für Hausbesitzer frustrierend sein.
Photovoltaik-Anlagen: Kunden warten seit über einem Jahr auf Fertigstellung der Solaranlage
Stromsparen mit Solarmodulen – Fehlanzeige. Trotz hoher Voraus- oder Teilzahlungen der Verbraucher oder Verbraucherinnen, läuft die installierte Anlage aktuell nur teilweise oder noch gar nicht…
Strom vom Dach wird zum Geduldsspiel - Versorger berichtet von großem Ansturm
Strom vom eigenen Dach wird immer beliebter. Auch eine Germeringer Firma will saubere Energie erzeugen. Die Anlage ist längst montiert. Doch um sie in Betrieb nehmen zu können, fehlt ein wichtiges Teil – seit Monaten.
Geduld gefragt: Ärger bei Erwerb von Solaranlagen
Verbraucherzentrale verzeichnet vermehrt Beschwerden:
• Nicht fest vereinbarte Liefer- und Montagezeitpunkte bereiten häufig Probleme
• Verbraucherzentrale rät: Fristen setzen und anwaltliche Hilfe holen
Warten auf den Energieversorger: Hausbesitzer kann Strom aus fertiger Solaranlage nicht einspeisen
Werner Frank aus Mönchhosbach ließ sich eine Solaranlage aufs Hausdach schrauben. Das Gerät ist einsatzbereit, nun verzweifelt er am Anmeldeprozedere des Energieversorgers EAM.
Photovoltaikanlagen-Desaster: 88 Tage Warten auf den Anschluss
Die Verbraucherzentralen erhalten mehr und mehr Beschwerden über Vertreiber von Solaranlagen. Durch Lieferengpässe und Fachkräftemangel kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei der Installation und Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern. Die Hausbesitzer sind sauer.
"Wie sollen wir so die Energiewende hinbekommen?"
Die Solaranlage ist bereits auf dem Dach, doch der Strom wird nicht ins öffentliche Netz eingespeist. Der Grund: Der Stromzähler ist noch nicht ausgetauscht. Das kann für Hausbesitzer frustrierend sein.
Photovoltaik-Anlagen: Kunden warten seit über einem Jahr auf Fertigstellung der Solaranlage
Stromsparen mit Solarmodulen – Fehlanzeige. Trotz hoher Voraus- oder Teilzahlungen der Verbraucher oder Verbraucherinnen, läuft die installierte Anlage aktuell nur teilweise oder noch gar nicht…
Strom vom Dach wird zum Geduldsspiel - Versorger berichtet von großem Ansturm
Strom vom eigenen Dach wird immer beliebter. Auch eine Germeringer Firma will saubere Energie erzeugen. Die Anlage ist längst montiert. Doch um sie in Betrieb nehmen zu können, fehlt ein wichtiges Teil – seit Monaten.
Photovoltaik-Probleme in den Medien. Tausende PV-Kunden sind betroffen.
PV-Retter schätzt, dass ca. 12-17% aller bestellten PV-Anlagen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, technische Mängel aufweisen und daher rechtlich angreifbar sind.
Photovoltaikanlagen-Desaster: 88 Tage Warten auf den Anschluss
Die Verbraucherzentralen erhalten mehr und mehr Beschwerden über Vertreiber von Solaranlagen. Durch Lieferengpässe und Fachkräftemangel kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei der Installation und Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern. Die Hausbesitzer sind sauer.
"Wie sollen wir so die Energiewende hinbekommen?"
Die Solaranlage ist bereits auf dem Dach, doch der Strom wird nicht ins öffentliche Netz eingespeist. Der Grund: Der Stromzähler ist noch nicht ausgetauscht. Das kann für Hausbesitzer frustrierend sein.
Photovoltaik-Anlagen: Kunden warten seit über einem Jahr auf Fertigstellung der Solaranlage
Stromsparen mit Solarmodulen – Fehlanzeige. Trotz hoher Voraus- oder Teilzahlungen der Verbraucher oder Verbraucherinnen, läuft die installierte Anlage aktuell nur teilweise oder noch gar nicht…
Strom vom Dach wird zum Geduldsspiel - Versorger berichtet von großem Ansturm
Strom vom eigenen Dach wird immer beliebter. Auch eine Germeringer Firma will saubere Energie erzeugen. Die Anlage ist längst montiert. Doch um sie in Betrieb nehmen zu können, fehlt ein wichtiges Teil – seit Monaten.
Geduld gefragt: Ärger bei Erwerb von Solaranlagen
Verbraucherzentrale verzeichnet vermehrt Beschwerden:
• Nicht fest vereinbarte Liefer- und Montagezeitpunkte bereiten häufig Probleme
• Verbraucherzentrale rät: Fristen setzen und anwaltliche Hilfe holen
Warten auf den Energieversorger: Hausbesitzer kann Strom aus fertiger Solaranlage nicht einspeisen
Werner Frank aus Mönchhosbach ließ sich eine Solaranlage aufs Hausdach schrauben. Das Gerät ist einsatzbereit, nun verzweifelt er am Anmeldeprozedere des Energieversorgers EAM.
Photovoltaikanlagen-Desaster: 88 Tage Warten auf den Anschluss
Die Verbraucherzentralen erhalten mehr und mehr Beschwerden über Vertreiber von Solaranlagen. Durch Lieferengpässe und Fachkräftemangel kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei der Installation und Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern. Die Hausbesitzer sind sauer.
"Wie sollen wir so die Energiewende hinbekommen?"
Die Solaranlage ist bereits auf dem Dach, doch der Strom wird nicht ins öffentliche Netz eingespeist. Der Grund: Der Stromzähler ist noch nicht ausgetauscht. Das kann für Hausbesitzer frustrierend sein.
Photovoltaikanlage: Ewiges Warten auf Anschluss durch Elektriker | Marktcheck SWR
Abzocke mit Photovoltaik? Solaranlagen-Firma plötzlich insolvent | Marktcheck SWR
3 Schritte zur Lösung Ihrer PV-Probleme & Fertigstellung Ihrer Photovoltaikanlage:
3 Schritte zur Lösung Ihrer PV-Probleme & Fertigstellung Ihrer Photovoltaikanlage:
01
Prüfen Ihres Rechtsanspruchs
Sie erhalten eine kostenlose Soforteinschätzung Ihrer Situation durch unsere spezialisierten Partneranwälte, die das Ausmaß des Schadens feststellen und Ihnen zeigen, welche Ansprüche Sie gegenüber Ihrem PV-Installateur geltend machen können.
01
Prüfen Ihres Rechtsanspruchs
Sie erhalten eine kostenlose Soforteinschätzung Ihrer Situation durch unsere spezialisierten Partneranwälte, die das Ausmaß des Schadens feststellen und Ihnen zeigen, welche Ansprüche Sie gegenüber Ihrem PV-Installateur geltend machen können.
02
Außergerichtliche Einigung anstreben
Unsere Partneranwälte streben immer zuerst eine Einigung ohne Gericht an, damit Sie unnötige Wartezeiten vermeiden und Ihre Solaranlage so schnell wie möglich läuft.
02
Außergerichtliche Einigung anstreben
Unsere Partneranwälte streben immer zuerst eine Einigung ohne Gericht an, damit Sie unnötige Wartezeiten vermeiden und Ihre Solaranlage so schnell wie möglich läuft.
03
Fertigstellung Ihrer Anlage
Qualifizierte Meisterbetriebe kümmern sich um die Reparatur und die Fertigstellung Ihrer Anlage. Jegliche Mängel werden behoben und die Inbetriebnahme sichergestellt.
03
Fertigstellung Ihrer Anlage
Qualifizierte Meisterbetriebe kümmern sich um die Reparatur und die Fertigstellung Ihrer Anlage. Jegliche Mängel werden behoben und die Inbetriebnahme sichergestellt.
Wir verhelfen Photovoltaik-Kunden deutschlandweit zur fachgerechten Fertigstellung ihrer PV-Anlage
Ob städtische Ballungsräume oder ländliche Gegenden – unser Netzwerk aus spezialisierten Partneranwälten und qualifizierten Meisterbetrieben stellt sicher, dass Ihre Solarinvestition zuverlässig und effizient fertiggestellt wird.
4,8 / 5 basierend auf allen Bewertungen
Wir verhelfen Photovoltaik-Kunden deutschlandweit zur fachgerechten Fertigstellung ihrer PV-Anlage
Ob städtische Ballungsräume oder ländliche Gegenden – unser Netzwerk aus spezialisierten Partneranwälten und qualifizierten Meisterbetrieben stellt sicher, dass Ihre Solarinvestition zuverlässig und effizient fertiggestellt wird.
4,8 / 5 basierend auf allen Bewertungen
Unsere Services
PV-Retter hilft Ihnen vollumfänglich bei Ihrem Photovoltaik-Projekt
Unsere Services
PV-Retter hilft Ihnen vollumfänglich bei Ihrem Photovoltaik-Projekt
Rechtsanspruch geltend machen
Wir sorgen dafür, dass Ihre Rechte Wirklichkeit werden.
PV-Anlage fertig bauen
Lassen Sie Ihre halbfertige Anlage schnell und professionell vollenden.
Neue PV-Anlage bauen
Ihr Start in die solare Zukunft mit einer zuverlässigen neuen PV-Anlage.
Rechtsanspruch geltend machen
Wir sorgen dafür, dass Ihre Rechte Wirklichkeit werden.
PV-Anlage fertig bauen
Lassen Sie Ihre halbfertige Anlage schnell und professionell vollenden.
Neue PV-Anlage bauen
Ihr Start in die solare Zukunft mit einer zuverlässigen neuen PV-Anlage.
FAQ
Bei PV-Retter wissen wir, dass jede Photovoltaikanlage und jede Kundensituation einzigartig ist. Unsere FAQ-Sektion bietet Ihnen schnelle und klare Antworten auf häufige Fragen.
Für alles Weitere sind wir nur einen Anruf entfernt.
Warum sollte ich PV-Retter beauftragen und nicht meinen Anwalt?
Natürlich steht es Ihnen frei, bei Problemen mit Ihrer Solaranlage auch Ihren Anwalt zu kontaktieren. Hauptsache Sie fordern Ihr Recht ein!
Die Vorteile einer Beauftragung von PV-Retter sind folgende:
✓ Unsere Partneranwälte sind spezialisiert auf PV-Anlagenrecht und kennen bereits etliche Fälle, die Ihrem Fall ähneln.
✓ Unser Expertennetzwerk aus PV-Sachverständigen und Meisterbetrieben verstehen Ihre Probleme auch aus technischer Sicht und stellt Ihre Anlage bei Bedarf in 3-6 Wochen fertig. Somit bekommen Sie exklusiv bei PV-Retter Recht und Handwerk koordiniert aus einer Hand.
✓ Unsere Ersteinschätzung ist für Sie kostenlos.
Wer kann den Service von PV-Retter nutzen?
Jeder, der in Deutschland eine Photovoltaikanlage besitzt und Probleme mit seinem PV-Installationsbetrieb erlebt, kann unseren Service in Anspruch nehmen. Wir prüfen Ihre Situation genau und erarbeiten die nächsten Schritte, um für Ihr Recht zu kämpfen.
Ist die Ersteinschätzung von PV-Retter für mich kostenlos?
Ja, die erste Bewertung Ihres Anliegens durch unsere Experten ist völlig kostenfrei und unverbindlich. Sie gehen keine weiteren Verpflichtungen ein, bis Sie sich entscheiden, aktiv zu werden und uns mit Ihrem Fall zu beauftragen.
In welchen Fällen kann PV-Retter mir weiterhelfen?
Unser Team steht bereit, um Photovoltaikkunden zu unterstützen, wenn:
✓ Hohe Anzahlungen ohne entsprechende Leistung vorliegen.
✓ PV-Firmen nicht mehr erreichbar sind und nicht auf Kommunikation reagieren.
✓ Anlagen teilweise installiert, aber nicht funktionsfähig sind.
✓ Installationstermine nicht eingehalten oder verschoben werden.
✓ Versprochene Leistung von Anlage oder Speicher nicht erbracht wird.
✓ Schäden während der Installation entstanden sind.
Was sind mögliche Resultate der Zusammenarbeit mit PV-Retter?
Wir setzen uns dafür ein, optimale Ergebnisse für Sie zu erzielen, wie zum Beispiel:
✓ Erhalt von Abfindungen oder Schadensersatz von Ihrem PV-Betrieb.
✓ Vollendung oder Reparatur Ihrer Anlage, entweder durch den ursprünglichen Betrieb oder unsere Partnerbetriebe.
✓ Rückforderung Ihrer Anzahlungen.
✓ Kostenreduktion bei Problemen oder geplatzten Installationsterminen.
✓ Übernahme der Fertigstellungskosten durch Ihren PV-Betrieb.
✓ Rückforderung bei nicht erbrachter Leistung Ihrer Anlage.
Kann ich PV-Retter auch nach teilweiser Installation in Anspruch nehmen?
Sollte Ihre Photovoltaikanlage bereits begonnen, aber nicht abgeschlossen worden sein, stehen wir Ihnen zur Verfügung. Wir bewerten den Fortschritt und leiten nötige Maßnahmen ein, um die Installation zu vollenden.
Was passiert, wenn mein PV-Installateur insolvent ist?
Auch in solchen Fällen können Sie auf uns zählen. Wir prüfen mögliche rechtliche Schritte, unterstützen Sie bei der Forderungsanmeldung und suchen nach Lösungen, um Ihre Anlage trotzdem fertigzustellen.
Was unterscheidet PV-Retter von traditionellen Rechtsdienstleistungen?
PV-Retter ist speziell auf den Bereich der Photovoltaikanlagen ausgerichtet. Wir bieten nicht nur juristische, sondern auch technische Expertise und eine schnelle, spezialisierte Lösung aus einer Hand.
Wie lange dauert es, bis ich eine Rückmeldung zu meinem Fall erhalte?
Nachdem Sie uns kontaktiert haben, bemühen wir uns um eine schnelle Ersteinschätzung. In der Regel erhalten Sie innerhalb weniger Werktage eine Rückmeldung.
Gibt es eine Garantie für die Fertigstellung meiner Anlage durch PV-Retter?
Wir arbeiten eng mit geprüften Fachbetrieben zusammen und setzen alles daran, Ihre Anlage termingerecht fertigzustellen. Die Details dazu werden individuell abgesprochen und vertraglich festgehalten.
FAQ
Bei PV-Retter wissen wir, dass jede Photovoltaikanlage und jede Kundensituation einzigartig ist. Unsere FAQ-Sektion bietet Ihnen schnelle und klare Antworten auf häufige Fragen.
Für alles Weitere sind wir nur einen Anruf entfernt.
Warum sollte ich PV-Retter beauftragen und nicht meinen Anwalt?
Natürlich steht es Ihnen frei, bei Problemen mit Ihrer Solaranlage auch Ihren Anwalt zu kontaktieren. Hauptsache Sie fordern Ihr Recht ein!
Die Vorteile einer Beauftragung von PV-Retter sind folgende:
✓ Unsere Partneranwälte sind spezialisiert auf PV-Anlagenrecht und kennen bereits etliche Fälle, die Ihrem Fall ähneln.
✓ Unser Expertennetzwerk aus PV-Sachverständigen und Meisterbetrieben verstehen Ihre Probleme auch aus technischer Sicht und stellt Ihre Anlage bei Bedarf in 3-6 Wochen fertig. Somit bekommen Sie exklusiv bei PV-Retter Recht und Handwerk koordiniert aus einer Hand.
✓ Unsere Ersteinschätzung ist für Sie kostenlos.
Wer kann den Service von PV-Retter nutzen?
Jeder, der in Deutschland eine Photovoltaikanlage besitzt und Probleme mit seinem PV-Installationsbetrieb erlebt, kann unseren Service in Anspruch nehmen. Wir prüfen Ihre Situation genau und erarbeiten die nächsten Schritte, um für Ihr Recht zu kämpfen.
Ist die Ersteinschätzung von PV-Retter für mich kostenlos?
Ja, die erste Bewertung Ihres Anliegens durch unsere Experten ist völlig kostenfrei und unverbindlich. Sie gehen keine weiteren Verpflichtungen ein, bis Sie sich entscheiden, aktiv zu werden und uns mit Ihrem Fall zu beauftragen.
In welchen Fällen kann PV-Retter mir weiterhelfen?
Unser Team steht bereit, um Photovoltaikkunden zu unterstützen, wenn:
✓ Hohe Anzahlungen ohne entsprechende Leistung vorliegen.
✓ PV-Firmen nicht mehr erreichbar sind und nicht auf Kommunikation reagieren.
✓ Anlagen teilweise installiert, aber nicht funktionsfähig sind.
✓ Installationstermine nicht eingehalten oder verschoben werden.
✓ Versprochene Leistung von Anlage oder Speicher nicht erbracht wird.
✓ Schäden während der Installation entstanden sind.
Was sind mögliche Resultate der Zusammenarbeit mit PV-Retter?
Wir setzen uns dafür ein, optimale Ergebnisse für Sie zu erzielen, wie zum Beispiel:
✓ Erhalt von Abfindungen oder Schadensersatz von Ihrem PV-Betrieb.
✓ Vollendung oder Reparatur Ihrer Anlage, entweder durch den ursprünglichen Betrieb oder unsere Partnerbetriebe.
✓ Rückforderung Ihrer Anzahlungen.
✓ Kostenreduktion bei Problemen oder geplatzten Installationsterminen.
✓ Übernahme der Fertigstellungskosten durch Ihren PV-Betrieb.
✓ Rückforderung bei nicht erbrachter Leistung Ihrer Anlage.
Kann ich PV-Retter auch nach teilweiser Installation in Anspruch nehmen?
Sollte Ihre Photovoltaikanlage bereits begonnen, aber nicht abgeschlossen worden sein, stehen wir Ihnen zur Verfügung. Wir bewerten den Fortschritt und leiten nötige Maßnahmen ein, um die Installation zu vollenden.
Was passiert, wenn mein PV-Installateur insolvent ist?
Auch in solchen Fällen können Sie auf uns zählen. Wir prüfen mögliche rechtliche Schritte, unterstützen Sie bei der Forderungsanmeldung und suchen nach Lösungen, um Ihre Anlage trotzdem fertigzustellen.
Was unterscheidet PV-Retter von traditionellen Rechtsdienstleistungen?
PV-Retter ist speziell auf den Bereich der Photovoltaikanlagen ausgerichtet. Wir bieten nicht nur juristische, sondern auch technische Expertise und eine schnelle, spezialisierte Lösung aus einer Hand.
Wie lange dauert es, bis ich eine Rückmeldung zu meinem Fall erhalte?
Nachdem Sie uns kontaktiert haben, bemühen wir uns um eine schnelle Ersteinschätzung. In der Regel erhalten Sie innerhalb weniger Werktage eine Rückmeldung.
Gibt es eine Garantie für die Fertigstellung meiner Anlage durch PV-Retter?
Wir arbeiten eng mit geprüften Fachbetrieben zusammen und setzen alles daran, Ihre Anlage termingerecht fertigzustellen. Die Details dazu werden individuell abgesprochen und vertraglich festgehalten.
Unternehmen
Wir stehen Ihnen zur Seite, um bei Mängeln oder Verzögerungen Ihrer Photovoltaikanlage rechtliche Ansprüche durchzusetzen, die Fertigstellung existierender Projekte zu gewährleisten oder den Neubau einer Anlage zu begleiten. Unser Ziel ist es, eine faire Lösung für Sie zu erreichen und Ihre Solaranlage erfolgreich in Betrieb zu nehmen.
Diese Website ist nicht Teil der Facebook-Website oder von Facebook Inc. Darüber hinaus wird diese Website in keiner Weise von Facebook unterstützt. Facebook ist eine Marke von Facebook, Inc. Wir verwenden auf dieser Website Remarketing-Pixel/Cookies von Google, um erneut mit den Besuchern unserer Website zu kommunizieren und sicherzustellen, dass wir sie in Zukunft mit relevanten Nachrichten und Informationen erreichen können. Google schaltet unsere Anzeigen auf Websites Dritter im Internet, um unsere Botschaft zu kommunizieren und die richtigen Personen zu erreichen, die in der Vergangenheit Interesse an unseren Informationen gezeigt haben.